Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen Ihnen als gewerblichem Auftraggeber (im Folgenden „Auftraggeber“) und Alexander Altemeyer, Webdesign und Webentwicklung, Flensburger Straße 20, 48147 Münster (im Folgenden „Auftragnehmer“).

Diese AGB gelten ausschließlich für Unternehmer im Sinne des § 14 BGB und nicht für Verbraucher im Sinne des § 13 BGB.

Abweichende oder entgegenstehende Bedingungen des Auftraggebers gelten nur, wenn der Auftragnehmer ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat.

2. Vertragsgegenstand und Leistungen

Die konkreten Leistungsinhalte werden individuell im jeweiligen Vertrag oder Angebot festgelegt. Ergänzend gelten die Bestimmungen dieser AGB.

3. Vergütung und Zahlungsbedingungen

a) Die Vergütung richtet sich nach dem jeweils erstellten Angebot und versteht sich netto zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.
b) Sofern nicht anders vereinbart, ist der Rechnungsbetrag innerhalb von 14 Kalendertagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug fällig.
c) Bei Zahlungsverzug ist der Auftragnehmer berechtigt, gesetzliche Verzugszinsen sowie Mahngebühren zu erheben.
d) Teil- oder Anzahlungen können vereinbart werden, sofern sie im Angebot oder separat schriftlich festgelegt sind.

4. Abnahme der Leistungen

Bei werkvertraglichen Leistungen gilt die Abnahme als erfolgt, wenn der Auftraggeber nicht innerhalb von 10 Werktagen nach Übergabe schriftlich begründete Mängel geltend macht. Auf Wunsch kann der Auftraggeber eine angemessene Fristverlängerung beantragen.

5. Rechteübertragung

a) Die Nutzung der vom Auftragnehmer erstellten Arbeitsergebnisse ist nur im vertraglich vereinbarten Umfang zulässig.
b) Sofern nicht anders schriftlich vereinbart, werden einfache Nutzungsrechte übertragen.
c) Die Nutzungsrechte gehen erst nach vollständiger Bezahlung der vereinbarten Vergütung auf den Auftraggeber über.
d) Der Auftragnehmer ist berechtigt, Arbeitsergebnisse zu Referenz- und Werbezwecken zu verwenden, sofern keine vertraulichen oder nicht veröffentlichbaren Inhalte betroffen sind.

6. Pflichten des Auftraggebers

a) Der Auftraggeber stellt sicher, dass er über sämtliche erforderlichen Rechte an den von ihm bereitgestellten Materialien verfügt.

b) Der Auftraggeber stellt den Auftragnehmer von sämtlichen Ansprüchen Dritter im Zusammenhang mit diesen Materialien frei.

7. Haftung

a) Der Auftragnehmer haftet unbegrenzt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

b) Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und nur für den vorhersehbaren, typischen Schaden.

c) Der Auftragnehmer haftet nicht für Schäden, die aus unklaren, fehlerhaften oder unvollständigen Angaben des Auftraggebers resultieren.

d) Für marken- oder schutzrechtliche Prüfungen ist der Auftraggeber verantwortlich, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart wurde.

8. Datenschutz

a) Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen, insbesondere der DSGVO.

b) Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten finden sich in der Datenschutzerklärung auf der Website des Auftragnehmers.

c) Eine Weitergabe von Daten an Dritte erfolgt nur, wenn dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist oder der Auftraggeber eingewilligt hat.

d) Der Auftraggeber hat das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten.

9. Schlussbestimmungen

a) Änderungen dieser AGB bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung des Schriftformerfordernisses.

b) Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. In diesem Fall verpflichten sich die Vertragsparteien, die unwirksame Bestimmung durch eine wirtschaftlich gleichwertige Regelung zu ersetzen.

c) Gerichtsstand ist der Sitz des Auftragnehmers, sofern der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

d) Es gilt ausschließlich deutsches Recht.
e) Diese AGB treten mit ihrer Veröffentlichung in Kraft und ersetzen alle vorherigen Versionen.